开发商逾期交房 138业主状告获赔100万思维导图

满身疲倦

2023-02-27

浏览量: 5

逾期交房

业主

状告

赔偿

违约

房地产法

业主维权

房屋延期交付

开发商逾期交房应该如何处理呢?本文138业主同时状告开发商也给了我们启示。

树图思维导图提供《开发商逾期交房 138业主状告获赔100万》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《开发商逾期交房 138业主状告获赔100万》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：b5a608932a60eb146876397f340e6e61

思维导图大纲

房产税

业主诉称，按照购房合同，开发商应在今年7月31日之前交房。可当业主们准时去收房时，发现房屋水、电、气都还没有全部开通，能证明房屋质量过关的《竣工验收备案证》也没办妥。

138户业主因此联手请来律师，将开发商告上江汉区法院。

法庭上，开发商辩称，由于水、电、气方面的原因，交房确实延期到了8月20日。这20天的赔偿金，自己愿意掏。至于8月20日以后，业主因没看见“竣工验收备案证”而拒绝收房所造成的损失，与己无关。

9月30日，法院组织原、被告双方进行庭前和解。此时，原告方知开发商已于9月7日领取了《竣工验收备案证》。

法院认为，开发商逾期交房，应当支付违约金，逾期天数应从约定交房日的次日，即8月1日开始算起，直至业主知道开发商领证的9月30日止。据此计算，开发商赔偿的违约金及诉讼费竟高达100万元。

昨日，业主的代理律师——湖北诚明律师事务所何进杰接受记者采访时说，本案给部分“习惯”逾期交房的开发商敲响了警钟，对业主们则提供了一个很好的依法维权案例。

相关知识：

逾期交房是指开发商在商品房销售合同约定的交付使用期限内，未能向买受人交付房屋的行为。如何确定开发商履行了交付义务的时间，则依据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定为房屋的转移占有视为房屋的交付使用。只要开发商在合同约定的期限内履行了向买受人“交钥匙”的行为，将房屋转移给买受人占有、使用，就视为开发商履行了房屋交付使用的义务，反之，就是逾期交付使用房屋，应当承担违约责任。

但如果开发商交付的房屋不符合合同约定的交付条件导致买受人拒绝收房的，逾期交房期限应该自合同约定的交房日期开始计算。

如果开发商已经逾期交房，首先排除开发商是否存在免责事由，方能追究其违约责任。所以在合同约定中，对于逾期交房的免责事由除了地震、战争等这些不可抗力的原因之外，不要和开发商轻易另行约定其他的免责理由。

如果开发商逾期交房不存在免责事由，则开发商需承担商品房逾期交付的责任，包括开发商支付逾期违约金和在一定条件下购房者有权解除合同等。通常在《商品房预售合同》中对开发商支付逾期违约金数额的计算方法和支付条件及购房者解除合同的条件都有约定，这时则应按合同约定。即有约定的按约定。需要注意的是，如果违约金以“每日为已交付房价款万分之×”的标准计算，则已付房价款在按揭付款的情况下，包括首付款和银行按揭款，而非仅仅首付款。

关于“ 逾期付款”等情形是否必然导致合同解除的思维导图