建设工程施工合同思维导图

南柯一梦

2023-03-01

浏览量: 3

建设工程施工合同

工程纠纷

工程建设文书范本

建设工程合同

建筑工程都是大项目，大家在施工之前就应该签订好相关的合同，然后双方按照合同的内容进行律师，这样可以避免很多纠纷的发生，那么建设工程施工合同的格式是怎样的？下面树图网小编为大家详细介绍一下，希望对大家有所帮助。

树图思维导图提供《建设工程施工合同》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《建设工程施工合同》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：7fbfb65bf091e8901a134c3c9ac72323

思维导图大纲

一、建设工程施工合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程立项批准文号：

4、资金来源：

5、工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6、工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写）（$元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）（$元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（$元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（$元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）（$元）。

2、合同价格形式：

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

组织机构代码：组织机构代码：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：帐号：

二、建设工程施工合同无效有哪些类型

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：

（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

有下列情形之一的，合同无效：

（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；

（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；

（3）以合法形式掩盖非法目的；

（4）损害社会公共利益；

（5）违反法律、行政法规的强制性规定。

引用法条

[1]《中华人民共和国合同法》第五十二条

[2]《中华人民共和国建筑法》

[3]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条

曲折前进斩荆棘——社会主义建设道路初步探索的理论成果思维导图

U548191149

4.96

树图思维导图提供《曲折前进斩荆棘——社会主义建设道路初步探索的理论成果》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《曲折前进斩荆棘——社会主义建设道路初步探索的理论成果》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：6d61126dbdf5777585c632e5a349e63c

泸州太昌能源有限公司董事会思维导图

U766238206

2.78

树图思维导图提供《泸州太昌能源有限公司董事会》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《泸州太昌能源有限公司董事会》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：3ffdca338fbc4b85943186382b444984

思维导图模板

资格考试

司法考试

正文

相似思维导图模版

思维导图模版推荐

建筑节能施工合同思维导图

2023-03-01 17:38:04

如何做好公众号内容规划？7步解决运营烦恼！思维导图

估值 30 亿美元，连续 15 年纯远程办公，这家公司做对了什么？思维导图

2023-03-01 17:37:46

首页

我的文件

我的团队

个人中心

建设工程施工合同思维导图

思维导图大纲

相关思维导图模版

一、建设工程施工合同

二、建设工程施工合同无效有哪些类型

引用法条

相似思维导图模版

思维导图模版推荐