土方工程施工合同怎么写思维导图

琴瑟如你

2023-03-02

浏览量: 4

土方工程施工合同怎么写

工程纠纷

工程合同纠纷

建筑工程建设都需要签订合同，土方工程也是属于工程建设的一种，所以也不例外。大家对土方工程施工合同了解多少呢？这方面的合同要注意什么事项呢？今天树图网小编就为大家搜集了关于土方工程施工合同怎么写的内容，欢迎大家阅读。

树图思维导图提供《土方工程施工合同怎么写》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《土方工程施工合同怎么写》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：34e1137f184592ec82f17a926c07495c

思维导图大纲

土方工程施工合同怎么写

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包翔安区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议:

一、工程名称:

甲方位于xxx区，用地面积约80000平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约130000立方米。本项目要求按甲方提供的xxxx设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。

二、甲方责任：

1、负责提供xxx设计院设计的场地竖向设计施工图纸，负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由乙方放样及施工；

2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；

3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。

三、乙方责任：

1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；

2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。

3、乙方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。

4、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

5、乙方应在工地现场平施工图测出红线图范围内坐标点及水准点，并增加翔安一中运动场西南侧大排水沟沟底水准点和向东南侧池塘边水沟沟底水准点的落差。

6、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与监理、建设单位项目负责人联系。

7、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。

8、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯由乙方自行负责。

9、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。

10、乙方应负责按设计及规范要求分层夯实，每30cm厚用20t压路机械压实一遍。回填土密实度应满足不低于90%的设计要求。

11、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到厦门市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。

四、工程量的计算方法、价格及付款方式：

1、经双方协商，本工程不计挖方部份的费用，仅计填方及压实费用。填方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为 13万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实计算。

2、经双方协商，回填土不论运距远近平均按每立方米元人民币计算包干（含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理、少量石块爆破等）；分层夯实按压路机（20t）以台班计价，每台班单价元，台班数按台班包干，不做调整。总造价按乙方投标价暂定为万元。

3﹑工程款支付方式：乙方机械进场后7天内甲方支付工程承包款的20%，工程完成一半后支付进度款的30%，验收合格后再支付进度款的30%；决算经市财政审核所审核完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行，乙方应提供翔安区税务部门的专用发票。

五、工期：

本项目的工期按甲乙双方签定合同后25日内完成。如遇特殊情况（设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。

六、违约责任：

七、其他约定：

1﹑本合同未尽事宜，经甲﹑乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2﹑本合同自甲﹑乙方签字盖章后生效，甲﹑乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方（盖章）乙方（盖章）

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

时间：时间：

签约地：

引用法条

[1]《中华人民共和国合同法》

[2]《建设工程施工现场管理规定》

U268103138

2.62

树图思维导图提供《1　Basic Information About Research Paper Writing》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《1　Basic Information About Research Paper Writing》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：262e446873b50fbcb9007c796474d92f

《记忆的窍门——普通人提高记忆力的方法》钟道隆教授撰写思维导图

U142799055

3.33

树图思维导图提供《《记忆的窍门——普通人提高记忆力的方法》钟道隆教授撰写》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《《记忆的窍门——普通人提高记忆力的方法》钟道隆教授撰写》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：72314ea5be8559359315fad84fb4ccc9

思维导图模板

资格考试

司法考试

正文

相似思维导图模版

民法思维导图

2022-04-01 19:36:45

罗湖离婚律师律师费的计算标准是多少思维导图

思维导图模版推荐

建设工程分包合同纠纷判决书思维导图

2023-03-02 03:32:36

建筑工程中标通知书发出后多久签合同思维导图

首页

我的文件

我的团队

个人中心

土方工程施工合同怎么写思维导图

思维导图大纲

相关思维导图模版

土方工程施工合同怎么写

引用法条

相似思维导图模版

思维导图模版推荐