建筑工程质量纠纷起诉状范文思维导图

落花凄凉

2023-03-02

浏览量: 2

建筑工程质量纠纷

工程纠纷

工程合同纠纷

在现实生活中，很多建筑工程在修建的过程中，开发商为了按期完成，往往会偷工减料，导致工程出现一些质量问题，那么建筑工程质量纠纷起诉状范文怎么写？树图网小编为大家整理了相关的法律知识，下面一起来看看吧，相信会对你有所帮助。

树图思维导图提供《建筑工程质量纠纷起诉状范文》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《建筑工程质量纠纷起诉状范文》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：d03a51eb15208a89a74a36052630d4e1

思维导图大纲

一、建筑工程质量纠纷起诉状范文

原告：cz市jy溶剂有限公司

法定代表人：申yt 经理

被告：lz市建筑工程三公司cz分公司

法定代表人：尤wq 经理

诉讼请求

1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;

2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);

3、诉讼费等由被告承担;

事实与理由

二00四年二月二十五日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定：由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，2005年1月29日，双方又签定一份《工程进度协议》约定：“土建以及安装工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工，每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工，也没有正式交工验收，有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下，原告于2005年5月19日点火试车，至此被告又延期60日，被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中，原告发现该工程存在严重的质量问题，但被告也不按照合同约定尽维修责任，导致原告产出废品损失439732.10元，工程维修损失124013.67元，停产损失1143320元，共计损失1707065.77元。另外，该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题，致使工程多处出现塌方和裂纹，给原告造成巨大经济损失。为此，原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定，其损失另行计算。

综述：被告不讲诚信，一再违反合同，是严重的违约行为，应当承担违约责任，造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯，特向人民法院提起诉讼，请求依法判决。

此致

cz县人民法院

具状人：cz市jy溶剂有限公司

二00八年x月二十三日

二、建设工程质量纠纷的诉讼时效

诉讼时效是指诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，债务人获得诉讼时效抗辩权。而建设工程质量纠纷诉讼时效则指在建设工程质量纠纷发生之后，当事人需要在法定的时效期间行使权利。

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期限为二年，法律另有规定的除外。《建设工程质量管理办法》规定：因建设工程质量存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期限为一年，自当事人知道或应当知道其权益受到损害时起计算。这表明，我国建设工程质量纠纷的诉讼时效为二年。

三、对工程质量负责的是谁,有什么职责

《建设工程质量管理条例》第二十六条明确规定：“施工单位对建设工程的施工质量负责。”第三十六条规定：监理单位代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。之所以是这样规定，是因施工单位是实施主体，施工质量是做出来的，无论是好还是不好，都不是检查出来的，因此，施工单位对施工质量承担责任;而监理是监控主体，对施工过程具有一定的控制职权，对施工质量承担监理应有的监理责任;建设单位的质量责任主要体现在行为合法性上，只要行为合法，当出现施工质量问题时，建设单位对此是没有责任的。