装修工程延期赔偿标准思维导图

催眠

2023-03-01

浏览量: 2

装修工程延期

工程纠纷

工程索赔

建筑工程索赔

在现实生活中，我们都知道，购买房屋之后就是需要装修的时刻，因此都会与装修工程签订合同等等。那么装修工程延期赔偿标准？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，树图网小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。

树图思维导图提供《装修工程延期赔偿标准》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《装修工程延期赔偿标准》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：5e7c40ca2dce6b1f80596728549e3244

思维导图大纲

一、装修工程延期赔偿标准

（一）在家庭装修中，一般因为装修队的原因导致工期延误，需要双方按照装修合同的违约条款承担违约责任，没有具体的数额，双方由约定的，从其约定。

（二）根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013（09）》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

（三）其违约赔偿一般的计算公式为：LD=0.15C/T。LD为每个工作日的违约赔偿金，C为原始合同规定的总金额，T为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总成本，而不是业主实际遭受的预期损失额来计算违约赔偿金的。

二、装修工程延期的原因有哪些

装修延期原因一：材料进场不及时

装修时，很多业主选择的是半包的装修方式，因此，业主需要自己购买装修所需的主材。如果主材没有及时的进场，那么施工就没有办法正常地进行，这就会打乱原有的施工计划和装修工人的时间安排，从而导致装修延期。

装修延期原因二：装修方案常改动

在装修施工的过程中，不断地更改设计方案，也是令装修工程延期的一大重要原因。设计师给出的设计方案中，在实际中有需要改动的地方，或是业主改变了自己的心意，想要改变设计，这些都会增加装修工程的施工量，更会增加不少的装修预算。

装修延期原因三：人工调度不合理

整个的装修工程需要很多工种之间的相互配合，才能顺利地完成。很多时候，尤其是在装修旺季，人工的调度常常会出现问题，安排的不合理，就很容易出现装修工程延期的情况。

装修延期原因四：验收结款不及时

很多装修公司的收费，是按照装修阶段来收取的，如果完成一阶段的工程后，业主没有及时地缴纳这一部分的装修费用，那么施工团队就可能会停工一段时间。此外，装修中的一些项目完工后，也是需要业主及时地进行验收的，验收合格后，施工队才能进行接下来的施工，如果业主没有及时验收，就很容易导致装修工程的延期。

三、房屋装修延期违约金怎么算

民法典规定，房屋装修逾期未能完成造成违约的，如果合同有约定的，按约定计算违约金，如果没有约定的，按实际损失计算违约金。

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

引用法条

[1]《中华人民共和国民法典》第五百七十七条

[2]《中华人民共和国民法典》第五百八十五条

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

2.56

树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

人才分类思维导图

天天向上

1.25

树图思维导图提供《人才分类》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《人才分类》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：4ee3befae957e5fec906060d197c6814

思维导图模板

资格考试

司法考试

正文

相似思维导图模版

思维导图模版推荐

用户运营是互联网公司专属？不，传统行业也非常需要思维导图

首页

我的文件

我的团队

个人中心