正规土建施工合同范本思维导图

叹黄昏

2023-03-01

浏览量: 9

正规土建施工合同

工程纠纷

工程建设文书范本

其他合同

建筑施工涉及的事项多、范围广、责任大，这些事项都是通过施工合同来确定的，并且施工单位也必须按照施工合同的内容进行施工，所以施工合同在建筑施工过程中的重要性不言而喻了。我们必须了解正规的土建施工合同范本的基本内容，才可以很好的签订施工合同。今天树图网小编就带您一起了解下正规土建施工合同范本。

树图思维导图提供《正规土建施工合同范本》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《正规土建施工合同范本》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：ba5e6ddb35e2e97b452946496505307d

思维导图大纲

一、正规土建施工合同范本（一）

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

（一）工程名称：彰武县飞龙铝塑型材销售中心。地点：彰武县建材市场院内。

（二）承包方式

（三）工程承包内容

（四）合同价款

实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。

（五）付款方式

方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。

（六）总工期要求

（七）甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

（八）乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。

（九）工程质量、安全及保修

1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

（十）争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

（十一）本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

二、正规土建施工合同范本（二）

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

（一）工程项目

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程范围：

4、承包造价：元(大写： )。

（二）工程期限

根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延) 开工日期为年月日至年月日，总工期天。

（三）本工程竣工质量为一次性合格工程

乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

（四）工程价款支付及结算

本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

（五）其它约定

1：甲方承担的安全责任、权利

(1)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

(2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;

(4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

2：乙方的责任、权利

(1)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

(2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;

(3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;

(4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

（六）其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

引用法条

[1]《中华人民共和国合同法》

[2]《建筑安装工程承包合同条例》

智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程(一期)思维导图

海蓝时见鲸

2.52

树图思维导图提供《智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程(一期)》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程(一期)》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：11a7bbe63bdfb90059f74c1062891851

- 物联网系统设计与实施思维导图

U445698907

1.67

树图思维导图提供《- 物联网系统设计与实施》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《- 物联网系统设计与实施》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：edeac3ffbcb167903953b3df27fd6fda

思维导图模板

资格考试

司法考试

正文

相似思维导图模版

思维导图模版推荐

一张图片卖到3000元天价，收费图片网站哪家更好？思维导图

关于人性的19个营销技巧和案例，实用！思维导图

2023-03-01 15:50:21

装修工程劳务费承包合同范本思维导图

2023-03-01 15:50:17

首页

我的文件

我的团队

个人中心