小额施工合同范本(必备5篇)思维导图

清风和酒

2023-05-10

浏览量: 4

小额施工合同范本(必备5篇)

小额施工合同范本第1篇甲方：___________乙方：___________经过甲乙双方协商同意打（吃水井/工业用井/灌溉用井）一眼，协商条件如下：1.井深___________根管，管高_________，直径_________。2.价格每根水泥管_____元。

树图思维导图提供《小额施工合同范本(必备5篇)》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《小额施工合同范本(必备5篇)》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：78bfbac69936b0c7ca34135df5b0fbff

思维导图大纲

小额施工合同范本第1篇

甲方：___________

乙方：___________

经过甲乙双方协商同意打（吃水井/工业用井/灌溉用井）一眼，协商条件如下：

1.井深___________根管，管高_________，直径_________。

2.价格每根水泥管_____元。打井地点在__________________________

3.甲方负责打井队的吃住。香烟。物品看管和所用的电费。压水。跟班。机油。柴油以及拉管运费，负责打井机的进出厂地碾压地的赔偿，下管人工等事宜。

4.乙方负责机井能按拔水泵为标准，负责井管费用，不负责出水量大小。

5.打井进料前预支___________元，其余放架子算清帐，不欠帐。

6.双方各自负责自己人员安全问题。

7.如果发生纠纷，由甲乙双方签字负责人负责，以此为据，双方共同遵守。

电话：

甲方负责人：

乙方负责人：

___年____月____日

小额施工合同范本第2篇

发包方：

承包方：

甲方自建房屋一栋，发包给乙方，经甲乙双方共同协商特订以下条款：

一、工程概况:本工程地下层、一层、夹层为框架结构，

二、三、四层为砖混结构;

二、甲方将主体部分发包给乙方，土建部分：不包括钢筋工，主体及地下层±0以上72元/平方米;

三、结算方法：主体工程完工后，以实际制作为准结算，挑出部分按实际面积计算。

四、付款方式：一层一付，工程完工后，十日内一次付清。

五、甲方要求，乙方按图施工，质量按甲方要求制作。

六、安全施工：乙方应安全施工，勤检查，如发生意外，甲方不负责任(重大问题除外)。

七、本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商。

八、本协议一式二份，甲乙双方共同遵守。

九、本协议自签字之日起生效，主体完工付款后，自行终止。

甲方：

乙方：

日期：

小额施工合同范本第3篇

甲方：____________________ (以下简称甲方)

乙方：____________________(以下简称乙方)

根据《_民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：地点：

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、付款方式

六、总工期要求个工作日。

七、甲方责任

1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流

2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修

1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。

十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方：_____

乙方：_____

_____年____月____日

小额施工合同范本第4篇

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

按照《_经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。

一、工程地点：

二、工程内容：

三、工期要求：

开工时间为：

四、工程款结算及付款方式

1、结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算（包括两边封挡）单价每平方米xxx

五、甲方驻工地代表：

六、甲方责任

1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲方承担。

2、甲方需委派一名专业技术人员，以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工，应及时要求改正，其损失由乙方负责，并负责与其他施工队伍和人员协调工作。

3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。

七、乙方责任

1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。

2、材料标准：彩钢板型号

八、质保事宜

本工程主结构架（含彩钢材）保用xxx

九、违约责任

甲方违约责任

未按照本合同约定按时支付工程款，甲方应向乙方支付应付未付工程款的xxx的违约金。

乙方违约责任：

1、不按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。

2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。

十、纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第二条方式解决。

1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。

2、向人民法院起诉。

十一、附则：

1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

2、本合同签定后，甲、乙双方除单价外如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充协议，作为本合同的补充合同，与主合同具有同等法律效力。

甲方：xxx 乙方代表人：xxx

二Oxx年xx月xx日二Oxx年xx月xx日

小额施工合同范本第5篇

发包方（以下简称甲方）__________________

承包方（以下简称乙方）__________________

根据《_经济合同法》，《_建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

二、工程承包范围

安全维护及整改。

三、合同工期

______天。

四、工程造价

工程造价为：__________________元整

五、质量标准

1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）

（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

七、工程计价

1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。

2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。

3、具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

九、工程款的支付

1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

十一、安全生产和文明施工

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。

甲方（公章）__________________

乙方（公章）__________________

______年______月______日

U249128194

3.26

树图思维导图提供《10.15-付费推广 ·（十一）· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《10.15-付费推广 ·（十一）· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：ca82ce4ec961ffd61f0a484a5c579820

智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程(一期)思维导图

海蓝时见鲸

2.52

树图思维导图提供《智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程(一期)》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程(一期)》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：11a7bbe63bdfb90059f74c1062891851

思维导图模板

管理/培训

工作总结计划

正文

相似思维导图模版

思维导图模版推荐

宽带装机合同范本(热门3篇)思维导图

2023-05-10 22:05:39

一封家书范文800字大学生(合集10篇)思维导图

2023-05-10 22:05:48

描写感动的唯美句子大全精选109句思维导图

2023-05-10 22:05:52

脱贫攻坚行动督查工作总结(共3篇)思维导图

2023-05-10 22:05:17

描写字好的句子摘抄精选140句思维导图

2023-05-10 22:05:16

老师讲试卷很有耐心作文(通用3篇)思维导图

2023-05-10 22:04:56

首页

我的文件

我的团队

个人中心

小额施工合同范本(必备5篇)思维导图

思维导图大纲

相关思维导图模版

小额施工合同范本 第1篇

小额施工合同范本 第2篇

小额施工合同范本 第3篇

小额施工合同范本 第4篇