购地暖材料合同范本(推荐5篇)思维导图

情书

2023-05-09

浏览量: 0

购地暖材料合同范本(推荐5篇)

购地暖材料合同范本第一篇甲方：__________ (简称甲方)乙方：__________ (简称乙方)根据《民法典》、《建筑法》建筑工程总承包、分包管理办法及建筑工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例规定要求、结合本工程实际情况，在平等互利的条件下，经双方协商签订本合同，双方共同遵守。

树图思维导图提供《购地暖材料合同范本(推荐5篇)》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《购地暖材料合同范本(推荐5篇)》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：565fb6ac4210f7da37fcf858901d5392

思维导图大纲

购地暖材料合同范本第一篇

甲方：__________ (简称甲方)

乙方：__________ (简称乙方)

根据《民法典》、《建筑法》建筑工程总承包、分包管理办法及建筑工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例规定要求、结合本工程实际情况，在平等互利的条件下，经双方协商签订本合同，双方共同遵守。

一、工程概况：__________

1、工程名称：__________改造工程。

2、工程地址：_________。

3、工程内容：__________工程。

二、承包方式：包工包料包施工，验收合格后按实铺面积结算。乙方应严格根据设计图纸要求组织施工，施工前使用的材料及样品向甲方报样，并且所用材料进行二次复试出具合格报告得到认可后方能批量使用。

三、承包价款商业街1#楼地暖工程，包工包料包施工，达到【北京建筑工程施工质量验收标准】。根据设计图纸按实铺面积每平方米 _____元。

四、质量要求：

地面敷设采暖工程使用的厂家联塑，pe_____管材、管件、配件的质量，必须符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。地面下敷设的盘管埋地部分不得有接头，盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的倍，但不小于。加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象，曲率半径不应小于管道外径的5倍。加热盘管管径、间距和长度必须符合设计要求，其允许偏差为±10㎜.分(集)水器规格、型号、公称压力及安装位置、高度等应符合甲方使用要求。乙方应严格按照合同约定及图纸设计要求的质量标准进入工地，并按北京市建筑工程有关规范、规定进行。如达不到以上要求，甲方有权叫乙方重新更换产品，在工程竣工验收合格移交给甲方前，乙方要作好成品保护工作，如有损坏由乙方负责维修，甲方预留乙方工程总造价的5%作为工程质量保证金，在工程验收合格移交给客户后其产品保修三年，如三年后无质量问题返还其剩余工程款。

五、应缴纳费用：

施工总承包方单位向分包方提供必要的施工场地、水、电、及配套设施。

六、付款方式：地暖工程施工完毕后，，通过甲方及质量监督部门验收合格后支付其工程款，开正式建安发票。

七、工程工期：按施工单位土建进度计划安排工期执行，影响土建施工单位交工时间其按工程造价罚款。

八、乙方责任：

1、乙方(承包人)承担其在经营管理过程中，所产生的民事责任和刑事责任。

2、尊重甲方代表和现场总工程负责人的工作，接受其正确的监督与指导，服从甲方的施工安排部署，遵守甲方的现场规章制度。

3、落实甲方安全生产措施，进行安全生产教育，对安全生产全面负责并承担其相应的责任。

4、乙方提供所经营项目的相应资质到相关部门办理劳动备案手续。

5、其他指标：__________为考核性指标，考核性指标未达标而出现的罚款进入乙方成本。

九、甲方责任：

1、乙方进入现场后，双方本着互惠互利、相互协调的原则确保工程的顺利进行。

2、甲方负责乙方与其他工种协调配合工作。

十、安全目标：无重大伤亡事故，轻伤事故不得超过本施工项目签订合同的3‰，无千元以上设备和火灾事故。

购地暖材料合同范本第二篇

甲方(需货方)：

乙方(供货方)：

甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方向甲方承建的" "工程供货事宜达成一致，特签定本合同，共同遵守执行。

一、供货产品的名称、品牌、规格及数量

供货产品(力西奇)牌PVC-U排水、PPR给水、管材、管件、线管等。

二、供货产品价格

以双方确认的供货产品价目表(单价附合同表)为依据，此价格为含税价，运费由乙方负责。

三、交货时间、地点及供货方式

1、甲方应提前向乙方提交(传真或亲自送达)书面订单。订单应写明需要的产品名称、规格、数量等内容，并且由甲方法定代表人或委托代理人签字。乙方在收到订单并确认后应积极备货(常规产品)，在 5 天内运送到甲方指定的仓库(工地)，并承担运输费用和风险。

2、如乙方不能按甲方的订单供货，甲有权另行采购、材料差价由乙方承担。

3、若因不常用规格或乙方存货不足在上述期限内交货确有困难的，应提前通知甲方，交货时间由双方另行协商确定。

四、产品质量、验收标准及方法

1、乙方所供产品应符合国家质量标准。

2、合同签订时乙方提供的样本、样品甲方进行封存，作为产品验收的依据;乙方确保向甲方提供与价钱、样品相符的产品。

3、根据国家或地方有关规定需要进行检测或抽检的，供方应负责完成检测或抽检并承担相应费用。该检测或抽检的合格证明为付款的必要依据。

4、乙方送货到指定交货地点后，甲方应即指派专人(委托人) 验收，验收合格后在乙方送货单上签字生效，甲方若有异议的，在收货后三十天内提出。

五、结算方式及期限

根据乙方供货数量金额，双方应在每月25日进行对账认可，每伍万元结算一次，如三个月内累计未到伍万元按实结算。待甲方办理好审计后，并于当月付清货款的80%，余下15%的货款在竣工后2月内付清，质保金为总货款的5%，如在保修期内未出现质量问题，则将质保金返还乙方。货款可以支票、电汇或双方同意的其他方式结算，货款支付到乙方(或帐户)方为有效支付。

六、附随义务

1、乙方应提供有关供货产品的产品检验报告、技术手册、产品出厂检验合格证等证件。

2、甲方应按照乙方提供的技术手册规范安装管道。

3、甲方如发现乙方产品质量问题，应第一时间通知乙方，并保护好现场，乙方应及时派专人来处理。

4、乙方根据甲方实际需要，乙方应无偿提供安装所需的焊接专用设备工具，免费进行技术培训和现场安装指导。

5、双方应对本合同所涉及内容予以保密，不得私自泄露给他人，否则，应赔偿守约方损失。

七、违约责任

1、乙方供货产品质量不合格的，经乙方确认后予以退换，造成甲方损失的，甲方有权追究乙方责任。保修期一年，质保金为总货款的5%，如因产品质量导致的损失，甲方有权追究乙方责任并保留追究连带责任的权利。但因甲方保管、设计、安装使用不当等自身原因造成供货产品质量问题的，乙方不承担责任。

2、甲方逾期付款的，乙方有权追究甲方责任，且乙方有权暂停供货。

3、一方违约，情况严重，导致本合同无法正常履行的，另一方有权解除本合同，并要求对方赔偿因此造成的损失。

八、其他约定事项

1、甲方应向乙方提供委托订货人及指定收货人的书面委托书。指定的订货人或收货人变更的，应即向乙方出具新的授权书，否则，由此引起的相关责任由甲方承担。

2、工程完工后，如甲方所订产品因计划误差需要退货的，应保证所退产品外观无明显污迹、斑点和划痕。应按原价退回给乙方。

九、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外;

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的(包括导致延期履行)，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外;

3、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任;

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任;

5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

(1)强度为5级以上的地震;

(2)7级以上持续1天的大风;

(3)持续降雨24小时且降雨量为30mm以上。

(4)其他不可预见、不能避免并不能克服的事件。

十、争议解决

甲、乙双方在履行本合同的过程中发生纠纷，应积极友好协商解决，协商不成需要诉讼的，由签订合同所在地人民法院仲裁。

十一、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本合同自双方签订盖章之日起生效，未尽事宜，由双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

购地暖材料合同范本第三篇

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

报据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础甲方因在白城市新城家园D区三标段工程需要，向乙方购买水暖器材管件，双方经友好协商，形成购销合同如下：

第一条建材材料名称：水暖器材管件

备注：如遇原材料涨价，水暖器材管件随着原材料价格变动，双方协商达不成价格一致的，甲方有权终止合同，但必须保证以本地区最优惠价格供应产品。本合同单价为甲方供应到乙方工地指定地点落地价。(包括装车费、运费、卸车费用)数量以实际用量为准。

第二条质量标准：符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，必须达到质量标准。

第三条验收：乙方负责运输并提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。

第四条供货期限：按照甲方施工进度，甲方提前三天通知乙方进场时间及数量，至合同数量结束。

第五条付款方式及时间：本合同签定生效后，预付乙方70%材料预付款，材料进场后，再付给乙方20%的材料款，直到材料供应完毕后再付10%的余额。

第六条违约责任：

(一)甲方违约责任：

1.水暖器材管件经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，并赔偿方由此受到的损失。

2.乙方按时甲方要求按实按量交货。

(二)乙方违约责任：

l、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失。

2、因乙方原因拖欠货款，甲方应每日付与乙方总货款5%的滞纳金。

第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。

第八条其他事项：

1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民国和国有关法律、法规和政策执行。

第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。

第十条此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

购地暖材料合同范本第四篇

用户方：（以下称甲方）

施工方：（以下称乙方）

一、主体关系说明

乙方为隶属于XXX有限公司的自律性组织；在乙方为甲方提供的施工工程服务中，承担地暖设计和地暖施工指导，大宇电地暖辅材，分水器及其他品种管材和相关配件的质量保证责任。

二、安装内容及选材

1.热管路铺设：XX牌PE-RT地暖地热专用管。

2.分水器：XXX牌锻铜镀镍活接式分水器。

3.保温隔热层铺设：用18kg/m?聚苯板，20mm厚。

4.砼面层施工：乙方指导施工。如需乙方浇筑的，甲方负责吊沙等物，乙方及时浇筑，甲方按照实际施工面积付每平方元。如甲方自行浇筑，所造成的一切后果由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

5.其他：需方有特殊需求如管间距加密，保温隔热层厚度增加等，价格另行协商。

四、质量及验收标准

1.地热工程安装按设计图纸要求和参照_《低温热水地板辐射采暖系统施工安装》（03K404）及相关标准验收。

2.系统安装完毕进行压力试验，20分钟压降为为合格。

五、施工条件要求：乙方进场前甲方必须具备如下条件

1.卫生间防水完毕且不渗，不漏。

2.厨房到卫生间冷热水管路安装完毕且打压试验完毕。

3.强、弱电线敷设完毕。现场地面清理干净，找平完毕。

六、乙方承诺

地热管的使用寿命为50年，除人为因素外，由于管材质量原因造成的一切损失由上丰集团有限公司承担，（乙方负责上报），由于安装原因造成的损失由乙方承担。

2.当甲方热媒温度达成45-60℃，系统压力达到条件下，乙方必保甲方的室内温度达到18-20℃。

3.分水器及其地面外系统免费调试维护贰个采暖期；在保修期内，由乙方安装的地热工程包括所有设备，材料因其质量和安装质量而出现问题，均由乙方负责无偿维修；乙方在接到甲方的维修要求后，两小时内必须到现场，按先处理事故，后分析事故原因及责任分配原则处理；甲方人为因素而出现任何问题，责任均由甲方承担。

七、违约责任：（按合同法有关规定执行）

1.地暖安装及测试合格后，在地热采暖结构层上严禁凿洞、钉钉、钻孔等破坏行为，不在保修范围之内，如需要维修的，维修产生的所有费用由甲方承担，乙方不承担任何费用。

2.地面上层宜采用地砖或双扣复合地板。

八、合同执行过程中如果发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时可向当地人民法院申请裁决。

九、本合同一式三份、甲、乙双方及开发商各执一份，具有同等法律效力，自甲、乙双方及开发商签字之日起生效。

甲方：乙方：开发商：

电话：电话：电话：

地址：地址：地址：

年月日

购地暖材料合同范本第五篇

甲方：建筑工程公司

乙方：地暖发泡有限公司

根据（合同法）有关规定，结合本工程实际情况双方自愿签订如下合同：

第一条、甲方将施工的滨江国际花园6#楼地暖发泡，细石砼面层分项工程发包给乙方施工。

第二条、承包方式：按建筑面积计算面积，每平方米8元。

第三条、质量标准：水泥配比满足设计要求达到验收标准。发泡层2㎝，细石砼3㎝厚，表面必须平整，平整度2米靠尺控制在5㎜内。乙方要自检，施工结束乙方通知甲方组织人员验收并签字。

第四条、乙方负责水泥包干制，工程量6132㎡地面。甲方负责提供水泥100吨。施工中实际水泥用量超出100吨，超出部分由乙方承担。

第五条、双方负责：甲方负责供应水泥、砂子及作业层的卫生清扫，放线工作。乙方携带设备人员发泡剂及所用工具进场施工，进场的职工必须遵守甲方施工现场的规章制度。

第六条、工程款支付方式：该项施工结束，经甲方验收合格（按第三条）后，甲方一次性将工程款支付给乙方。

第七条、施工安全：做好安全生产，文明施工，乙方人员在施工现场发生不安全事故由乙方自己负责。施工期间不得污染墙面。

第八条、施工工期：乙方密切配合甲方施工。

第九条、甲乙双方必须遵守合同，本合同未尽事宜。双方协商解决。

第十条、本合同一式两份、甲乙双方各执一份。

签字生效

甲方：建筑工程公司乙方：

代表签字：代表签字：

辊压断带分析思维导图

U678146910

4.69

树图思维导图提供《辊压断带分析》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《辊压断带分析》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：55fdf0827fa2a220b0b4047d75df5032

幼儿园班级区域设计与材料投放思维导图

春困

2.43

树图思维导图提供《幼儿园班级区域设计与材料投放》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《幼儿园班级区域设计与材料投放》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：81d27ab73568e920e7806c95a8b21a1c

思维导图模板

管理/培训

工作总结计划

正文

相似思维导图模版

思维导图模版推荐

19字唯美句子(精美句子摘抄短句15字)思维导图

2023-05-09 00:06:05

作文素材精读笔记怎么写(精选5篇)思维导图

2023-05-09 00:06:00

包含励志美文美句摘抄200字的词条思维导图

2023-05-09 00:05:59

女儿婚礼请柬模板短信范文9篇思维导图

2023-05-09 00:05:59

首页

我的文件

我的团队

个人中心

购地暖材料合同范本(推荐5篇)思维导图

思维导图大纲

相关思维导图模版

购地暖材料合同范本 第一篇

购地暖材料合同范本 第二篇

购地暖材料合同范本 第三篇

购地暖材料合同范本 第四篇