签订工程承包合同范本思维导图

好想你

2023-03-01

浏览量: 0

签订工程承包合同

工程纠纷

建筑工程承包

工程承包合同纠纷

在现实生活中，有很多工程都是承包给专门的公司去做的，一般双方会签订专门的承包合同那么签订工程承包合同范本？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，树图网小编整理了相关的内容，我们一起来了解一下吧。

树图思维导图提供《签订工程承包合同范本》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《签订工程承包合同范本》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：0072730ca953f4bd225387e64f75489b

思维导图大纲

一、签订工程承包合同范本

发包方负责人（甲方）：

身份证号：

承包方负责人（乙方）：

身份证号：

为明确双方的责任、权利和义务，根据《道路运输条例》以及甲方与总承包方签订协议的原则和规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方充分协商，就乙方承包甲方齿轮厂土石方工程承包合作事宜，双方自愿达成如下协议：

一、合作内容：

1、工程位置：三八东路以东齿轮厂新厂区内。

2、工程内容：土石方购买、运输。

3、工程量： 10000m3左右。

5、单价： m3/元。

6、工作内容：机械挖、运土石方，场地平整、修正临时道路、运输制定位置由甲方负责。

二、甲方责任

1、甲方负责施工区道路的畅通及按照合同约定支付工程款。

2、协调各方关系，督促乙方保证运输进度和安全文明运输。

3、甲方根据总包方和业主的要求制定统一的运输方针和管理目标。

4、.甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。

三、乙方的责任

1、乙方提供运输自卸汽车须是合法有效的，否则自行承担全部责任;

2、乙方在运输过程中（含进场途中）发生违章的处罚及安全事故赔偿由乙方全部承担;

3、在施工期间，乙方必须服从甲方的管理并遵守业主、总包方的管理制度;乙方须按照甲方的施工进度按时按量完成土石方的运输工作（不可抗拒的因素和天气原因以及总包方的原因除外）。

四、合同的变更、终止

1、由于不可抗力的因素、国家政策、法规出现变化，影响合同的执行时，经确认后可终止或顺延;合同期满后自动终止。

2、如有以下情况，甲方有权单方解除合同，并拒绝支付剩余运输款

乙方违反甲方和业主、总包方规章制度，不服从甲方和业主、总包方的管理;

3、如有以下情况，乙方有权单方解除合同，甲方结清剩余运输款如甲方无故拖欠运输款，乙方有权解除合同并要求甲方结清运输款。

五、付款方式

采用现金支付形式，土石方运至二分之一时甲方支付总价款百分之七十，土石方运输完成双方共同确认工程量后第2天支付清工程款。

六、违约责任：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此合同要求甲方支付未付款。

七、双方未尽事宜协商解决，若发生争议，任何一方都可向当地仲裁委员会提起仲裁。

八、本合同是内部承包合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字捺印后生效。

甲方负责人签字：

乙方负责人签字：

年月日

二、工程承包合同签订流程是怎样的

公司合同预算部严格按照招标文件相关条款、参照建设部印制的示范文本起草建筑安装施工合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。

合同预算部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性；

工程部负责审核工程合同的各项技术条款；

物质采购部负责审核工程合同的各种材料（设备）采购与供应条款。

财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。

法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。

主管领导负责合同整体审核。

总经理审定批准。

三、工程承包合同订立生效时间是什么时候

工程承包合同生效的时间是合同依法成立的时候，当事人如果另有约定，按照双方约定的时间生效。

根据2021年实施的《民法典》第五百零二条第一、二款规定，依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。

引用法条

[1]《中华人民共和国道路运输条例》

[2]《中华人民共和国民法典》第五百零二条

环境设计各业务版块流程图思维导图

春困

2.1

树图思维导图提供《环境设计各业务版块流程图》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《环境设计各业务版块流程图》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：bb759aacdf9404fdef4191a557718654

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

2.56

树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

思维导图模板

资格考试

司法考试

正文

相似思维导图模版

思维导图模版推荐

工程承包合同归属哪一类，工程承包合同纠纷由哪个法院管辖思维导图

2023-03-01 21:46:41

工程施工合同能与个人签吗，建设工程施工合同由哪三部分组成思维导图

2023-03-01 21:46:37

工程施工合同个人能签吗，工程施工合同的诉讼时效是几年思维导图

2023-03-01 21:46:32

首页

我的文件

我的团队

个人中心