工期索赔签证是怎样思维导图

拾人心

2023-03-01

浏览量: 3

工期索赔签证是怎样

工程纠纷

工程索赔

建筑工程索赔

简单来讲，工期索赔指的是因为工程拖期权利人向义务人提出的索赔请求，实践中有很多建筑公司对于工期索赔并不清楚，对工期索赔签证也没有予以太多的重视，导致一旦出现纠纷就会处于比较被动的状态。那么工期索赔签证是怎样？以下将由树图网小编为您进行详细解答，希望对您有所帮助。

树图思维导图提供《工期索赔签证是怎样》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《工期索赔签证是怎样》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：fab67d3fe5204f300c3613efb0374c5c

思维导图大纲

一、工期索赔签证是怎样

由于发包人对承包人的工期延误索赔数额往往巨大，因此施工企业必须高度重视工期索赔与工期签证。工期索赔即指承包人对由于非承包人原因造成的工程拖期，向发包人要求延长工期、经济补偿、避免承担工期拖延损害赔偿的行为。工期索赔除了要求时间的补偿，对于因工期增加造成的经济补偿也因包括在内。工期签证，则是指承包人在发生非自身原因引起的工程拖期后，在合同约定的期限内，按照合同约定的形式、程序向发包人（或工程师）送达请求顺延工期和赔偿因工期增加带来的经济损失的报告，发包人（或工程师）收到该报告后在合同约定的期限内进行审核并给予书面答复的过程和形成的书面证明材料或补充协议。

根据有关举证责任分配的规定，发包人如果提起工期延误赔偿诉讼，需要的证据仅2份就足够，一份是双方签订的施工合同，另一份则是四方盖章的竣工验收报告。而承包人如果要反驳发包人的诉讼请求，则需要提供发包人同意顺延工期的证据，即工期签证，以证明自己并没有延误工期。

如果承包人没有工期签证，则需要提供大量证据证明自己对工期延误没有责任，包括：双方约定的可以顺延工期的合同条款；实际发生的可以顺延工期的事实证据（技术核定单、设计变更通知单、发包人和工程师指令、双方函件、会议纪要等）；工期顺延计算依据等。需要指出的是，这些证据除事实证据外均为承包人单方制作，未得到发包人的认可。因此根据有关司法解释规定，承包人还需申请人民法院就工期顺延的天数委托鉴定单位进行鉴定。且不说承包人要预交鉴定费用、案件审理时间拉长，单单鉴定本身就可能因工程已经覆盖、承包人资料不全等原因无法得出承包人希望的鉴定结论。由于是否可以顺延工期的举证责任在承包人，如果承包人拿不出发包人确认的工期顺延证据，又无法通过鉴定证明延误的工程均是依法可以顺延的工期，则承包人将面临败诉的风险。

因此，工期签证是工期纠纷案件中承包人主张权利或对抗发包人最有效的证据之一，在施工过程中一定要重视工期签证。