工程建设文书范本是怎样的呢思维导图

心奴

2023-03-01

浏览量: 3

工程建设文书范本

工程纠纷

工程建设文书范本

建设工程合同

工程建设涉及的金额比较大，参与的企业也比较多，所以比较容易发生建设工程纠纷，为了减少此类纠纷的发生，承包方在取得建设工程之前必须要签订合同，在合同中约定纠纷的处理方式以及违约赔偿，那么工程建设文书范本是怎样的呢？下面树图网小编为您详细解答，希望对大家有帮助。

树图思维导图提供《工程建设文书范本是怎样的呢》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《工程建设文书范本是怎样的呢》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：b20870ea7fd5da0e09af67e57ab59071

思维导图大纲

一、工程建设文书范本是怎样的呢

发包人：_______

承包人：__________

工程名称： __________

签约地点：________

签订日期： ____年____ 月_____日

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

第1条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：项目建筑安装工程，总建筑面积约平方米。

1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑、安装总承包责任。

第2条：承包范围

第3条：工程质量标准

工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。

第4条：保修期

本工程保修期为：

第5条：工期

总工期：天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收备案的时间，包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。

第6条：承包方式

本工程采用定额计价形式由乙方承包，即乙方采用包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。

第7条：合同价

本工程含税暂定总价为￥元(大写：人民币亿仟佰拾万仟佰拾元角分)。

第8条：合同生效

合同订立时间：___ 年 __月___ 日。本合同自双方签字并盖章后生效。

本合同文本正本贰份，甲方、乙方各壹份;副本x份，甲方、乙方双方各执叁份，各份均具同等法律效力。

甲方：(盖章)_____

法定代表人：_________

乙方：(盖章)________

法定代表人：_________

二、建设工程合同纠纷处理

1、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。

2、仲裁。仲裁是指发生合同争议的双方当事人，根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议，将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有“准司法”性质，仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力，当事人应当履行。

3、诉讼。诉讼是指合同纠纷发生后，当事人如果没有仲裁协议，任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。合同纠纷经人民法院审理并作出判决后，当事人对人民法院作出的发生法律效力的判决书，调解书必须履行，拒不履行的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。