建筑工程劳务清包合同范本思维导图

情痞有泪

2023-02-17

浏览量: 0

建筑工程劳务清包合同范本

建筑工程劳务清包合同范本

合同法

合同范本

建设工程合同

大家对于劳务分包合同都有所了解，一般都是发生在建筑工程方面。那么发生建筑工程劳务分包纠纷如何处理？签订建筑工程劳务合同的注意事项有哪些？针对这几个问题下面树图网小编为大家详细介绍一下，并为大家提供一份建筑工程劳务清包合同范本，希望对大家有所帮助。

树图思维导图提供《建筑工程劳务清包合同范本》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《建筑工程劳务清包合同范本》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：05c6bd9486ce4867f4d0b26dfc3c2b20

思维导图大纲

相关思维导图模版

建筑工程劳务清包合同范本思维导图模板大纲

一、发生建筑工程劳务分包纠纷如何处理

用工单位与劳务分包单位之间的合同争议，不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷，而属于民事合同关系，所以不能够申请劳动仲裁，应该通过法院诉讼途径解决。 1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。这样的合同，根据《最高人民法院若干审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《合同法》等规定被认定为无效合同。合同无效后的处理：如果劳务分包企业提供劳务的工程合格，劳务分包企业依据《解《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第2条的规定，请求劳务费的应当得到法律支持。如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格，劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的，将得不到法律支持，并且，还应承担相应的损失。 2、总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实，及双方结算的具体情况，来认定双方合同关系的本质。其中有的可能会被认定为工程分包合同，那么就要按照工程分包合同的权利义务，来重新确认双方的权利义务。

3、工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。这种合同将被认定为无效。工程分包企业因此种行为取得的利润将被法院依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第4条的规定收缴，或者由建筑行政管理机关作出同样的收缴处罚。

二、签订建筑工程劳务合同的注意事项

1、严格审查劳务分包单位是否是具有相应资质的企业；

2、严格审查劳务分包企业提供的相关营业执照、安全资质证书、证件；

3、严格审查分包人委托代理人的授权情况；

4、联系分包人单位，到分包人单位办公地点进行现场考察确认。

三、建筑工程劳务清包合同范本

甲方：

乙方：

为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议：

一、工程名称及施工内容

1、工程名称：

2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩（商品砼）

二、工程地点：

三、工程承包方式

包工不包料（不含水电、税金、管理费、不开发票），乙方自带所有施工机具。

四、工程总量

约根桩，单桩工程结算=（有效桩长米）桩截面积（按设计图纸计算）。

五、协议价款

按第一款施工内容，综合清包总价

六、付款方式

1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费

2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元；完成工程总量的甲方付工程款元；工程完工付工程款元；其款桩基验收合格一次性付清（余款最迟不得超过当年春节前）。

3、工程款以现金支付：

七、工程质量

乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线，乙方协助。

八、甲方责任

1、保证施工场地三通一平；

2、保证水电供应满足施工要求；

3、保证施工报验不延误施工时间；

4、办理有关施工手续及对外联系。

九、乙方责任

1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度；

2、提供桩基施工原始记录；

3、保证场地整洁，做到文明施工。

十、安全

在施工中，乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工，并认真执行甲方安全技术交底。如在施工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。

十一、补充条款

1、乙方须配合甲方做好工程签证工作，乙方须服从甲方现场管理，听从指挥，接受相关单位的监督和管理。

2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工，如甲方原因造成乙方不能开工（如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因）工期顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天元。

十二、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字后生效，工程款余款付清后失效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

引用法条

[1]《中华人民共和国合同法》

[2]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条

[3]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条

[4]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条

查看更多

劳务派遣思维导图

树图思维导图提供《劳务派遣》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《劳务派遣》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：4f8ade4ac4ee8b0aa15393d48f9ca373

劳务派遣

建筑工程质量与安全管理思维导图

树图思维导图提供《建筑工程质量与安全管理》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《建筑工程质量与安全管理》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：39096d3cf837bff8816002f1a9374d27

建筑工程质量与安全管理

思维导图模板

正文

相似思维导图模版

工程竣工资料包括哪些思维导图

2023-03-01 23:06:21

工程竣工资料包括哪些

如何控制建筑工程造价思维导图

2023-03-01 14:26:48

如何控制建筑工程造价

海运出口运输合作协议书思维导图

2023-02-17 20:50:53

海运出口运输合作协议书

仓单质押融资业务模式思维导图

2023-02-25 22:36:06

仓单质押融资业务模式

外观设计图片绘制要求及照片拍摄技巧思维导图

2023-02-25 01:43:56

外观设计图片绘制要求及照片拍摄技巧

执行依据得表现形式思维导图

2023-03-10 21:42:30

执行依据得表现形式

思维导图模版推荐

光板猫叶草的用法用量|性味|功能主治|摘录思维导图

2023-02-17 20:08:28

光板猫叶草的用法用量|性味|功能主治|摘录

光里白的用法用量|性味|功能主治思维导图

2023-02-17 20:08:30

光里白的用法用量|性味|功能主治

佛手露的用法用量|性味|功能主治|摘录思维导图

2023-02-17 20:08:33

佛手露的用法用量|性味|功能主治|摘录

过山青的用法用量|性味|功能主治|栽培思维导图

2023-02-17 20:08:26

过山青的用法用量|性味|功能主治|栽培

光慈姑的用法用量|性味|功能主治|摘录思维导图

2023-02-17 20:08:24

光慈姑的用法用量|性味|功能主治|摘录

建设工程合同索赔的原因有哪些思维导图

2023-02-17 20:08:22

建设工程合同索赔的原因有哪些

首页

我的文件

我的团队

个人中心