疫情期间买卖房屋合同范本(热门5篇)思维导图

琴瑟如你

2023-05-08

浏览量: 0

疫情期间买卖房屋合同范本(热门5篇)

疫情期间买卖房屋合同范本第1篇最高人民法院在2020年全国新冠肺炎疫情发生后，先后发布三部《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见》，其中涉及房屋买卖合同纠纷涉疫案件处理规则的主要有以下几条：1、疫情或者疫情防控措施导致当事人不能按照约定的期限履行买卖合同或者履行成本增加，继续履行不影响合同目的实现...

树图思维导图提供《疫情期间买卖房屋合同范本(热门5篇)》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《疫情期间买卖房屋合同范本(热门5篇)》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：2984520e3c0abd1f97c9aaeb41fda4c3

思维导图大纲

疫情期间买卖房屋合同范本第1篇

最高人民法院在2020年全国新冠肺炎疫情发生后，先后发布三部《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见》，其中涉及房屋买卖合同纠纷涉疫案件处理规则的主要有以下几条：

1、疫情或者疫情防控措施导致当事人不能按照约定的期限履行买卖合同或者履行成本增加，继续履行不影响合同目的实现，当事人请求解除合同的，人民法院不予支持。

2、疫情或者疫情防控措施导致出卖人不能按照约定的期限完成订单或者交付货物，继续履行不能实现买受人的合同目的，买受人请求解除合同，返还已经支付的预付款或者定金的，人民法院应予支持；买受人请求出卖人承担违约责任的，人民法院不予支持。

3、买卖合同能够继续履行，但疫情或者疫情防控措施导致人工、原材料、物流等履约成本显著增加，或者导致产品大幅降价，继续履行合同对一方当事人明显不公平，受不利影响的当事人请求调整价款的，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则调整价款。

4、疫情或者疫情防控措施导致出卖人不能按照约定的期限交货，或者导致买受人不能按照约定的期限付款，当事人请求变更履行期限的，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更履行期限。已经通过调整价款、变更履行期限等方式变更合同，当事人请求对方承担违约责任的，人民法院不予支持。

5、疫情或者疫情防控措施导致出卖人不能按照商品房买卖合同约定的期限交付房屋，或者导致买受人不能按照约定的期限支付购房款，当事人请求解除合同，由对方当事人承担违约责任的，人民法院不予支持。但是，当事人请求变更履行期限的，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则进行变更。

以上前四条规则是处理涉疫买卖合同纠纷的一般性规则，第5条是处理涉疫房屋买卖合同纠纷的特殊性规则。

疫情期间买卖房屋合同范本第2篇

专业文章

一、新冠疫情下补充协议中建议可以增加的表述

二、补充协议中其他建议可以增加的表述

三、补充协议中建议谨慎使用的表述

四、开发商作为卖方拟定商品房买卖合同的要点总结

笔者按：

2020年1月底以来，新冠疫情肆虐全国，3月底后亦逐步在全球其他地区爆发。本次新冠疫情对于各行各业，尤其是作为国民经济重要支柱的房地产行业产生了巨大影响。因疫情限制群众聚集，现场看房、销售、相关政府部门手续办理等都受到不同程度的影响，房地产销售首当其冲受到疫情冲击。在此背景下，原商品房买卖合同示范文本一般针对通行项目，无法针对新冠疫情以及开发商具体项目的具体情况进行专门约定。消费者在签订相关《商品房买卖合同》过程中会发现，发展商一般都会针对项目所处的阶段、项目的自身特点，拟定一份适用于本阶段、本集团、本公司甚至本项目的专门的《补充协议》。

作为本系列文章的最后一篇，本文主要从新冠疫情下补充协议中建议增加的表述、补充协议中其他建议增加的表述、补充协议中建议谨慎使用的表述、开发商作为卖方拟定商品房买卖合同的要点总结等四个方面出发，对新冠疫情下商品房买卖合同补充协议拟定注意事项与风险防范进行解析。对本文不足之处，亦希望读者多多提出建议，完善相关内容。

一、新冠疫情下补充协议中建议可以增加的表述

1. 买受人主张不可抗力延迟支付购房款或要求免除逾期付款责任的，买受人须提供受管控的医学证明文件及其他相关证明疫情导致无法按时支付购房款的文件供出卖人参考，出卖人认可的，双方可另行协商并签订相关补充协议。

疫情期间买卖房屋合同范本第3篇

裁判要旨：新冠肺炎疫情及政府采取的疫情防控措施属于法律规定的不可抗力，合同一方逾期履行的期间扣除新冠疫情期间为因合同当事人自身原因逾期履行期间，以因合同当事人自身原因逾期履行期间来判断其是否构成根本违约，对方是否有权解除合同。

案情简介：李某2、李某1与瀚德公司于2019年签订《商品房买卖合同》及补充协议，约定李某2、李某1购买涉案房屋，出卖人应当在2020年12月30日前，将经验收合格的商品房交付买受人。如因不可抗力或者政府部门公布的公共卫生事件或其他社会突发事件导致房屋延期交付，出卖人可据实顺延交房日期，且无需承担违约责任。出卖人自身原因造成未在本合同约定期限内将房屋交付乙方，逾期超过60日后，买受人有权解除合同，并要求出卖人承担违约责任。合同签订后，买受人按约支付全部购房款2312019元。2020年4月13日，当地政府出具文件明确受疫情影响的时间为2020年1月24日至2020年3月15日。2021年4月17日，瀚德公司书面通知李某2、李某1交房。2021年5月16日，李某2、李某1向瀚德公司邮寄解除合同通知函一份。

裁判观点【案号：安徽省蚌埠市中级人民法院（2021）皖03民终3327号】《^v^民法典》第五百六十二条第二款规定："当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。"双方签订的《合同补充协议》第五条"关于房屋交付的补充约定"中的第6款约定："出卖人自身原因造成未在合同约定期限内将该房屋交付乙方，则按逾期时间，分别处理（不作累加），逾期超过60日后，买受人有权解除合同"。李某2、李某1于2021年5月16日向瀚德公司邮寄《解除合同通知函》，以瀚德公司逾期交房超过60日为由通知解除合同。本院认为，新冠肺炎疫情及政府采取的疫情防控措施属于法律规定的不可抗力，系不可归责于当事人的事由。扣除新冠疫情期间，瀚德公司逾期交房的时间为56天，尚不构成合同约定的解除事由。《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》（法发〔2020〕17号）第4条规定："疫情或者疫情防控措施导致出卖人不能按照商品房买卖合同约定的期限交付房屋，或者导致买受人不能按照约定的期限支付购房款，当事人请求解除合同，由对方当事人承担违约责任的，人民法院不予支持。但是，当事人请求变更履行期限的，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则进行变更。"故此，李某2、李某1并不享有约定解除权。一审法院认定其《解除合同通知函》不具有解除合同的效力，具有事实和法律依据。

疫情期间买卖房屋合同范本第4篇

第一条：商品房预售资金监管是商品房预售制度的重要内容，是保障房地产项目建设、维护购房者权益的重要举措。人民法院冻结预售资金监管账户的，应当及时通知当地住房和城乡建设主管部门。

人民法院对预售资金监管账户采取保全、执行措施时要强化善意文明执行理念，坚持比例原则，切实避免因人民法院保全、执行预售资金监管账户内的款项导致施工单位工程进度款无法拨付到位，商品房项目建设停止，影响项目峻工交付，损害广大购房人合法权益。

除当事人申请执行因建设该商品房项目而产生的工程建设进度款、材料款、设备款等债权案件之外，在商品房项目完成房屋所有权首次登记前，对于预售资金监管账户中监管额度内的款项，人民法院不得采取扣划措施。

第二条：商品房预售资金监管账户被人民法院冻结后，房地产开发企业、商品房建设工程款债权人、材料款债权人、租赁设备款债权人等请求以预售资金监管账户资金支付工程建设进度款、材料款、设备款等项目建设所需资金，或者购房人因购房合同解除申请退还购房款，经项目所在地住房和城乡建设主管部门审核同意的，商业银行应当及时支付，并将付款情况及时向人民法院报告。

第三条：开设监管账户的商业银行接到人民法院冻结预售资金监管账户指令时，应当立即办理冻结手续。

商业银行对于不符合资金使用要求和审批手续的资金使用申请，不予办理支付、转账手续。商业银行违反法律规定或合同约定支付、转账的，依法承担相应责任。

^v^飞上海市锦天城律师事务所

疫情期间买卖房屋合同范本第5篇

1、因受疫情影响逾期交房，法院支持扣除相应期间的逾期交房违约金，或支持延长交房期限一个月

案例一：西安某置业有限公司、王某商品房销售合同纠纷案

莲湖区人民法院经审理认为：根据合同约定，违约金应按总房款日万分之一，自约定交房的次日即2020年1月2日起算。考虑到2020年新冠肺炎疫情不可抗力的影响，基于公平原则，在计算违约金时应将2020年1月25日陕西省启动突发公共卫生事件一级响应至2020年3月9日被告复工期间扣除。

以上审判观点摘自莲湖区人民法院做出的（2021）陕0104民初3299号民事判决书。

案例二：梅某、陕西某房地产开发有限公司等商品房销售合同纠纷案

未央区人民法院经审理认为：原告称其同意收房但在本次宣判前一直未收房且未提交被告仍然拒绝交房的相关证据，其二人亦应当承担延迟收房的相应责任，考虑疫情等情况，本院酌情计算一个月的收房时间，故将被告逾期交房的期限计算至2021年9月11日。

以上审判观点摘自未央区人民法院做出的（2021）陕0112民初27421号民事判决书。

2、法院支持延长受疫情影响的33日的交房日期，但对开发商达到复工复产条件后，怠于组织开工造成的损失应当承担违约责任

案例：西安某房地产开发有限公司、李某商品房预售合同纠纷案

雁塔区人民法院经审理认为：关于交房期限是否应扣除新冠疫情期间误工期的问题。因新冠疫情系不可抗力，由此导致被告停工延误交房属客观存在的事实，结合《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》第4条"疫情或者疫情防控措施导致出卖人不能按照商品房买卖合同约定的期限交付房屋，或者导致买受人不能按照约定的期限支付购房款，当事人请求解除合同，由对方当事人承担违约责任的，人民法院不予支持。但是，当事人请求变更履行期限的，人民法院应当结合案件的实际情况，根据公平原则进行变更"之规定，扣除受疫情影响导致的停工时间共计33天，被告（出卖人）主张超过本省突发公共卫生事件Ⅰ级应急响应期外的天数，截止至2020年2月28日，已达到复工复产条件，被告（出卖人）怠于组织工人复工造成的扩大损失，应由其自行承担后果。

以上审判观点摘自雁塔区人民法院（2021）陕0113民初25475号民事判决书。

3、疫情发生在约定交房日之后，开发商逾期交房的，构成违约，且不免除疫情期间的违约责任

案例一：西安某置业有限公司、朱某某商品房销售合同纠纷案

未央区人民法院经审理认为：本院认为，原、被告之间签订的《商品房买卖合同》合法有效，双方均应当按照合同履行义务。被告认可逾期交房的事实，其应当向原告支付逾期交房违约金。被告抗辩2020年初的疫情原因导致其停工，但疫情发生已经在合同约定的交房日期之后，此原因不能作为被告逾期交房的理由。

以上审判观点摘自未央区人民法院（2021）陕0112民初31167号民事判决书。

案例二：陕西某实业开发有限公司、马某商品房销售合同纠纷案

雁塔区人民法院经审理认为：被告提交因新冠疫情原因导致本省发布突发公共卫生事件一级应急响应，但新冠疫情爆发于合同约定的交房时间之后，故被告逾期交房的行为与新冠疫情无因果关系，对于被告该项意见，本院不予支持。

以上审判观点摘自雁塔区人民法院（2021）陕0113民初23338号民事判决书。

4、法院综合考虑疫情等多种因素影响，认定开发商轻微违约

案例：西安某房地产开发有限公司、王某某商品房销售合同纠纷案

莲湖区人民法院经审理认为：涉案项目涉及城中村改造项目，有其特定的历史原因和政策，开发商承载着一定的社会责任，项目后续手续搁置时间较长，除开发商自身原因外，还受涉及部门多、流程复杂以及相关部门建设工程消防设计验收职责调整等外部因素影响，加之诉讼期间被告积极配合相关部门处理消防验收，且本案诉讼期间又发生了不能预见、不能避免且不能克服的新冠肺炎病毒疫情，被告未能及时进行备案登记系多方因素导致，非完全系被告的原因所致。但被告将原告办理涉案房屋权属登记需要由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，系被告的法定义务，不能免除，被告的违约事实客观存在，故本院本着平衡双方利益、化解社会矛盾原则，本院酌情判决。原告主张逾期办证违约金，本院判决由被告承担合同约定违约金标准的5%的违约金为宜。

以上观点摘自莲湖区人民法院（2021）陕0104民初12623号民事判决书。

5、因开发商未提供逾期交房系疫情原因导致的证据，法院不予支持

案例：西安某置业有限公司、李某商品房销售合同纠纷案

未央区人民法院经审理认为：关于被告逾期交房系原告未按时缴

纳首期专项维修基金导致以及逾期天数应当扣除疫情及雾霾影响施工的天数的抗辩理由，因其未能提交足够证据予以证明，本院不予采纳。

以上审判观点摘自未央区人民法院（2021）陕0112民初31559号民事判决书。

以上就是笔者为大家整理的有关房屋买卖合同纠纷涉疫案件的审判规则及审判观点，下节我们将向大家介绍不动产租赁合同纠纷涉疫案件的审判规则及审判观点。

和创新人入职培训学习总结（6-25）思维导图