学校商店申请增项范文(6篇)思维导图
深知他心
2023-05-08
学校商店申请增项范文(6篇)
学校商店申请增项范文 第一篇四会市住房和城乡建设局:我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。
树图思维导图提供《学校商店申请增项范文(6篇)》在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对《学校商店申请增项范文(6篇)》进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：e76436bb16972efed0f82683532c92c0
思维导图大纲
相关思维导图模版
学校商店申请增项范文(6篇)思维导图模板大纲
学校商店申请增项范文 第一篇
四会市住房和城乡建设局:
我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
一、场地的"三通一平"的影响
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到"三通一平"存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
二、场地地质问题
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。
三、基坑支护项目增加的影响
该工程存在地下室，开挖深度为米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。
四、基坑出现管涌的影响
在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。
五、消防水池移位
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天。
六、停水停电的影响
在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。
篇一：工程款申请报告
中山奥园房地产开发建设有限公司：
我方承建贵司的《中山奥园金域世嘉花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500 m2；水电预埋等工作。我方的《合同（协议）支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）肆佰万元整，（小写）元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。
附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单； 工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。
施工单位：四川亚泰建设有限公司
项目负责人：
日 期：201X年5月26日
篇二：工程进度款支付申请报告(专业版)
致：湖南瑶岗仙矿业有限责任公司（建设单位）
我公司承建的裕新多金属矿床技术改造综合工程排污管道项目自20xx年6月进场施工，至20xx年5月累积已完成工程价款35511716元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款26382836元（含预付款），而实际已支付工程进度款19398000元，剩余未支付工程进度款6984836元。
为了维持工程项目的正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。
学校商店申请增项范文 第二篇
装修增项协议
发包方：地址：电话： 承包方：地址：电话：
一、施工名称（木工）：
1、室内卧室门2套*1900元/套=3800元（非标门含五金，欧式）
2、两卫生间玻璃门2套*2100元/套=4200元（非标门含五金，橡木门套、欧式）
3、入户门一套1900元（含五金，欧式）
4、主卧衣柜一套3500元（不含推拉门）
5、窗套4个*600元/个=2400元
6、造型欧式垭口3个*2200元/个=6600元
7、造型大垭口1个2000元
8、厨房大垭口1个2000元（不含推拉门）
9、餐厅吊顶2000元（不含灯具）
10、客厅吊顶2000元（不含灯具）
11、电视墙1500元（不含软包、含茶镜）
12、卧室背景墙1200元（不含软包）
13、沙发背景墙2500元（含玻璃，不含软包）
二、以上工程总造价叁万伍仟陆佰元整￥35600元整。
三、如果衣柜推拉门、厨房推拉门及软包由承包方订制，费用另算，按实际费用另算。
四、付款方式：签订协议时，付工程总造价的50%，待木工完工时付工程总造价的30%，待全部完工并验收合格后，付清所剩工程款的20%。
五、本协议一式两份，自签订之日起生效。
六、自签订协议之日起至2013年3月1日交工。
发包方签字：承包方签字：
年月日
学校商店申请增项范文 第三篇
《_建筑法》
律法规 《建设工程质量管理条例》 许可条件 _《建筑业企业资质管理规定》（_令第159号），《建筑业企业资质管理规定实施意见》（建市〔2007〕241号），《建筑业企业资质等级标准》（建建〔2001〕82号），《施工总承包企业特级资质标准》（建市〔2007〕72号）。建筑企业资质申请表四份(见附表）；
建设企业技术经济人员信息表及电子文档一份； 资料(资料格式为下列顺序)二套及所有原件扫描件二套 第一册、综合资料
1、企业资质就位申请报告
2、企业法人营业执照正、副本
3、企业资质证书正、副本
4、企业章程
5、近三年建筑业行业统计报表
6、企业经审计的近三年度财务报表
7、企业法定代表人资料（股东会决议、职称证、身份证、）
8、企业负责人及三总师资料
申请资料（企业负责人：董事会决议、职称证、身份证、养老保险凭证、劳务合同）（技术负责人：任命文、职称证、身份证、养老保险凭证、劳务合同）（财务负责人：任命文、职称证、身份证、养老保险凭证、劳务合同）（经营负责人：任命文、职称证、身份证、养老保险凭证、劳务合同）
9、企业机械设备资料、办公场所资料（机械设备名单、发票、办公场所平面图、租赁协议或房产证明）
10、企业安全生产许可证正、副本 第二册、技术经济管理人员资料
8、建筑业企业注册人员资料（人员名单、注册证书、身份证、印章、劳动合同）
9、技术经济人员资料（人员名单、职称证、身份证、养老保险凭证、劳动合同）第三册、代表工程业绩资料
10、第一项代表工程资料（中标通知书、施工许可证、合同、验收备案、图纸、[决算书]、照片）
11、第二项代表工程资料（中标通知书、施工许可证、合同、验收备案、图纸、[决算书]、照片）
12、第三项代表工程资料（中标通知书、施工许可证、合同、验收备案、图纸、[决算书]、照片）
13、第四项代表工程资料（中标通知书、施工许可证、合同、验收备案、图纸、[决算书]、照片）
学校商店申请增项范文 第四篇
xx区对外贸易经济合作局：
在从事企业咨询顾问时，由于本公司的投资者黄求新先生是外籍人士，经营会接触一些外国投资者或外国公司的高层管理人员，他们中的一些人在中国成家立业，或者娶了中国女人作太太，但婚姻并非一帆风顺，尤其象这种跨国婚姻，由于双方在文化、习惯、生活方式等等方面都存在诸多的差异，就更容易发生矛盾和冲突。
由于黄求新先生在西方生活超过四十年，中国生活超过十多年，能清楚他们之间的矛盾根源，并且能提供一些行之有效的解决方案。日久月累，渐渐地，黄求新先生在这个领域里得到了他们的认肯，并且主动提出可以支付一定的咨询顾问费用。
鉴于市场有这个需求，且此方面的服务并非为外资企业的禁止类项目，从范围来讲，仍然属于一个大的'咨询顾问行业。此外，在20xx年６月２９日_与香港政府达成的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（简称"《安排》"）也规定，对除法律、会计、审计和认证等外的其他管理咨询服务业，允许香港公司在内地设立独资企业。亦即从政策及法律上肯定了港商从事相应的咨询顾问业务。因此，本公司特申请将增加如下经营范围：国际婚姻顾问服务、婚庆礼仪服务、礼品销售。
变更后的公司经营范围如下：
申请内容如下：提供企业管理咨询；商业信息咨询；知识产权保护咨询服务；国际婚姻顾问服务、婚庆礼仪服务、礼品销售。
以上申请，若无不妥，请予办理为荷！
此致！
申请人：XX
20XX年XX月XX日
学校商店申请增项范文 第五篇
单位业务范围增项申请书
******测绘有限公司是经审核批准成立的一家集经营不动产测绘专业技术企业，丙级测绘资质，丙测资字*****。注册资金人民币一佰万元整。成立于二0一0年八月，凭借在测绘领域的专业水平和成熟的技术，服务市场。依靠质量诚信求发展，不断为用户提供满意的服务，是我们始终不变的追求。我公司奉行"进取 求实 严谨 团结"的宗旨，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命。
公司位于******************，办公场所交通便利、环境整洁。现公司总人数10人，设置:法人1名，测绘管理人员1名，专业技术人员6名，其他人员2人。其中中级职称3人，初级职称5人。仪器配备有全球导航卫星系统接收机（GPS）2台、全站仪3台、水准仪2台，手持测距仪6台。业务范围包括：进行符合本公司级别的不动产测绘：
1、房产测量：房产平面控制测量、房产面积预测算、房产面积测算、房产要素调查与测量、房产变更调查与测量、房产图测绘。
2、地籍测量：平面控制测量、界址测量、其他地籍要素调查与测量、地籍图测绘、面积量算。公司配有专业的测绘软件及与其配套的计算机，并有专门的服务器，便于数据的保存管理及维护。公司设立并配置完整的质量管理、测绘成果管理、档案管理、保密措施等制度及人员。
现公司拟申请在原有的业务范围上增加：工程测量：控制测量(四等以下。)、地形测量(1：500比例尺，15平方公里以下；1：1000比例尺，20平方公里以下；1：2000比例尺，30平方公里以下；小于1：5000比例尺，60平方公里以下。)、规划测量(总建筑面积30万平方米以下；国家重点建设工程不得承担。)、建筑工程测量(30层以下的住宅、高度70m以下的非住宅性质的民用建筑。)、市政工程测量(大中等城市一般道路、小城市道路)。恳请上级领导按要求给予批准！
*******测绘有限公司 2017年12月21日
学校商店申请增项范文 第六篇
厦门市第一医院：
厦门市杏林医学中心大楼在贵院等相关单位的支持下，我项目部已按原定计划完成主体结构施工，现正按合同工期计划有条不紊的组织后续设备安装、室内装饰工程施工，由于本工程合同工期已比招标工期压缩两个月，为此我项目部已根据压缩工期增加投入了相应的物力和资金。现业主要求我项目部进一步压缩工期，达到年底初验目标。对业主要求计划提前，早日投入使用，我公司深表理解，必定积极配合重新调整总进度计划，确保能够满足业主的工期要求，（不可抗力因素影响或非我项目部原因造成按合同约定执行）。
但工期压缩后，势必造成我公司需要投入更大的人力、物力、财力。特别现工程已进入室内装饰及设备安装高峰期，工程上需要大量订购设备、材料，需要投入的资金相应集中，现市场订购设备、材料都需先预付约20%预付款，设备、材料到现场后至少拨付到90%以上货款，有的甚至要求款到发货。由于工期提前，空调设备、配电设备、管材管件等等必须提前成批订货，否则将影响工程进度，这样造成我项目部资金压力凸显，运转困难。杏林医学中心大楼属省市重点工程，工期紧，任务重，面对近阶段的实际困难，我公司特向贵院申请预先借支购买设备、材料款叁佰万元整（3000000元），并提供 书面保函，希望贵院能够继续给予我公司大力支持。我公司将通过科学安排，合理组织，保证预借款专款专用，确保在保证质量、安全的前提下，达到年底初验目标。
否则，我公司愿意接受贵院按合同条款对我公司的处罚，同时我公司保证预支备料款将在进度款内分三个月内归还，（10~12月每月扣回100万元整），恳请贵院能够支持为盼！谢谢！
工程造价鉴定申请报告一：
申 请 人：广州市装饰设计有限公司 住所：广州市海珠区东晓南路号 法定代表人：洪 职务：总经理
请求事项：
请求人民法院依法指定司法鉴定机构对申请人与广州市投资担保有限公司、广州市xx酒店有限公司就金隆酒店改造工程中的现场签证元、钢结构楼梯及附属工程元、水电安装工程元、通风工程元项目的工程造价进行鉴定。
事实和理由：
XX年7月24日，申请人与广州市投资担保有限公司签订《xx酒店改造工程装修合同》。合同签订后，申请人按时按质按量完成了合同约定以及被告增加的合同以外的土建、装修、水电安装工程，工程造价也由约定的799000元增加至元，但广州市投资担保有限公司在支付了元后即拒绝支付剩余的工程款。申请人认为，现场签证和增加的钢结构楼梯及附属工程、水电安装工程、通风工程项目是经发包方指示和同意施工的，且有签证、图纸、预决算文书等证据证实，原告也交付了劳动成果，被告理应支付该增加部分工程款。
越秀区人民法院
申请人：
年 月 日
工程造价鉴定申请报告二：
申请人：李 男 汉族 1979年6月10日出生
住所地：河北省保定市涞水县
代理人：北京王律师
电话：1391
请求事项：
请求贵院指定专业机构对涉案工程进行造价鉴定
工程质量鉴定申请报告一：
申请人：杨××，男，19××年×月生，×族，××省××县人，××市永华厂退休职工，现住××市华联路××号。
请求事项
请求依法对刘××根据与申请人签订的《建设施工合同》所承建的位于××市华联路的房屋工程质量是否合格进行鉴定。
事实及理由
刘××诉申请人建设工程施工合同纠纷一案，因刘××在为申请人修建房屋时偷工减料，用的水泥含量、钢筋粗细及密度均严重不符合国家标准及设计要求，致使房屋开裂，楼面下陷，工程质量存在重大的问题，根本不能居住。由于该工程并未进行竣工合格验收，需要对该房屋的质量是否合格进行鉴定，鉴于是否对房屋的质量进行鉴定直接影响到本案审理判决结果，为了能准确查明案件事实，确保判决的合法性、公正性，申请人特请求人民法院委托相关部门对上述请求鉴定事项作出公正合法的鉴定。
××州中级人民法院
申请人：
二0××年×月×××日
工程质量鉴定申请报告二
申请人: ××××,男,汉族, 住北京, 电话:
委托代理人: 电话: 1391
被申请人：××××， 男，汉族，电话：××××××××
申请事项:
申请对申请人与被申请人之间因建设工程施工合同所引起纠纷一案作工程质量的鉴定.
园林景观工程申请报告
我公司——园林有限责任公司于XX年成立，现已是川南规模最大的一家园林绿化公司，我公司业务涵盖景观设计施工、技术科研、栽植苗木、栽植养护和直线营销。基于我公司的规模强大、优质的一体化服务和成熟的营销模式，所以对于投资打造李庄古镇园林景观这一工程有100%的信心。在此，我公司秉着积极、诚恳的态度，向政府提出这次工程的请求。现将我公司的基本请况以及投资打造李庄古镇景观工程的设想汇报如下，望政府各级领导审批了解后，给予我公司支持并予以推荐：
一、公司总体情况：
(一)、我公司拥有雄厚的资金、稳定的技术、专业的设计团队：
自XX年我公司成立以来，我们一直本着务实基础，积极向上，优质服务的理念来经营。首先，到今年为止，我公司发展到固定资产上亿元，具有一定的经济基础做后盾。其次我公司具有雄厚的技术力量做支持，一是我公司拥有园林、建筑、水电、排水、监理等专业工程师团队，在一定程度上保证了所有的专业项目科研做到快、稳、定;其二我公司拥有专业园林景观设计师团队，这就充分保证了在李庄古镇园林景观的设计上，我公司能做到最美观、最符合李庄古镇特色的优质设计;其三我公司拥有经济管理、财务等团队，这就保证了在财务管理上能做到"精打细算"，能将工程用最少的消耗体现最大的价值。
(二)、我公司十分注重科研创新，并与科研机构强强联手，拥有坚实的科技基础：
我公司十分注重科研创新，因为我们一直坚信不断的创新才能跟上时代的步伐和节奏，才能培育出更多更好的优质品种，才能成为园林行业的佼佼者。所以，我公司一直密切保持着与"市林业科研院"和"川农风景园林学院"的合作，通过林业科研的深入研究，不但实现了科研与产业发展的进一步结合，还得到了科研机构强而有力的智力支撑。为我公司的继续发展和壮大打下了坚实的基础。
申 请 人：广州市装饰设计有限公司 住所：广州市海珠区东晓南路号 法定代表人：洪 职务：总经理
请求事项：
请求人民法院依法指定司法鉴定机构对申请人与广州市投资担保有限公司、广州市xx酒店有限公司就金隆酒店改造工程中的现场签证元、钢结构楼梯及附属工程元、水电安装工程元、通风工程元项目的工程造价进行鉴定。
事实和理由：
XX年7月24日，申请人与广州市投资担保有限公司签订《xx酒店改造工程装修合同》。合同签订后，申请人按时按质按量完成了合同约定以及被告增加的合同以外的土建、装修、水电安装工程，工程造价也由约定的799000元增加至元，但广州市投资担保有限公司在支付了元后即拒绝支付剩余的工程款。申请人认为，现场签证和增加的钢结构楼梯及附属工程、水电安装工程、通风工程项目是经发包方指示和同意施工的，且有签证、图纸、预决算文书等证据证实，原告也交付了劳动成果，被告理应支付该增加部分工程款。
查看更多
相似思维导图模版
首页
我的文件
我的团队
个人中心